Riethandel Jos van Rees en ZN
Dans les présentes Conditions Générales, les définitions suivantes s’appliquent:
- Conditions Générales : toutes les dispositions des Conditions Générales décrites ci-dessous.
- Jos van Rees : la société privée à responsabilité limitée Jos van Rees B.V. telle qu’immatriculée au registre du commerce sous le numéro : 05072409
- Autre partie : toute personne physique, société de personnes, personne morale ou autre entité qui entretient des relations avec Jos van Rees B.V. une offre ou un devis est ou a été fait, ou à qui ou pour le compte de qui une livraison est ou a été faite par ou pour le compte de Jos van Rees, ou au nom de ou pour le compte de qui par ou pour le compte de Jos van Rees B.V. un ou plusieurs services sont ou ont été fournis.
- Accord : l’accord entre Jos van Rees B.V. et l’autre partie.
- Débiteur : la personne au nom de laquelle la facture de Jos van Rees B.V. a été déclaré.
- Ces conditions s’appliquent à toutes les offres, ventes et livraisons de Jos van Rees B.V. faites à des tiers, sur toutes les questions fournies par Jos van Rees B.V. les travaux effectués pour le compte de tiers, ainsi que sur tous les accords au sens le plus large du terme par Jos van Rees B.V. conclus avec des tiers.
- Ces conditions s’appliquent tant aux Pays-Bas qu’à l’étranger, quel que soit le lieu de résidence ou d’activité des parties impliquées dans le contrat, quel que soit le lieu où le contrat a été conclu ou aurait dû être mis en œuvre.
- Si l’autre partie applique des conditions générales, celles-ci s’appliquent à Jos van Rees B.V. ne sont pas contraignants dans la mesure où ils s’écartent des présentes conditions générales.
- Toute dérogation à ces conditions par Jos van Rees B.V. en aucun cas appliqué/permis au profit de l’acheteur ou du client, celui-ci ne donne jamais le droit de s’en prévaloir ultérieurement ou de réclamer l’application d’une telle dérogation telle qu’établie pour lui.
- Le par Jos van Rees B.V. les devis effectués sont sans engagement ; ils sont valables 14 jours, sauf indication contraire. Les prix indiqués dans le devis s’entendent hors TVA, sauf indication contraire.
- Si l’autre partie refuse de prendre livraison ou néglige de fournir les informations ou instructions nécessaires à la livraison, les marchandises seront stockées aux risques et aux frais du client. Dans ce cas, le client paiera tous les frais supplémentaires, y compris, mais sans s’y limiter. à: non seulement les frais de stockage sont dus.
- Lorsqu’elles sont livrées gratuitement, les marchandises voyagent aux frais et risques de Jos van Rees B.V.
- Dans tous les autres cas, les marchandises voyagent aux frais et risques du client.
- Le risque de guerre est toujours à la charge du client.
- S’il a été convenu que la marchandise sera livrée directement de l’étranger, le risque de mauvaise qualité, tant quantitativement que qualitativement, d’arrivée tardive et de non-arrivée, ainsi que le risque de et pendant la livraison, sont entièrement à la charge du client. Si l’expéditeur ou la personne auprès de laquelle et/ou par l’intermédiaire de laquelle les marchandises achetées à l’étranger ont été obtenues, en tout ou en partie, après une notification appropriée, ne remplit pas ses obligations, quelle qu’en soit la cause, Jos van Rees B.V. le droit de résilier le contrat avec le client.
- Pour une livraison gratuite, Jos van Rees B.V. obligé de transporter les marchandises jusqu’à laquelle le véhicule circule sur un terrain correctement praticable. L’acheteur est tenu d’y réceptionner les marchandises et de les décharger immédiatement. A défaut par l’acheteur, les frais en résultant seront à sa charge.
- Chaque vente ou fourniture a lieu à la condition expresse que le(s) prix soit (sont) basé(s) sur des facteurs de coût applicables au moment de la conclusion de la vente, y compris, mais sans s’y limiter:
- Droits d’exportation dans la région d’origine
- Fret et assurance
- Frais de déchargement
- Droits d’importation
- Prélèvements
- Impôts
- Sauf accord contraire, la livraison s’effectue depuis l’entreprise/entrepôt de Jos van Rees B.V. à Genemuiden.
- Le client est tenu d’accepter les articles achetés au moment où ils lui sont livrés ou au moment où ils sont mis à sa disposition conformément au contrat.
- En cas de livraison gratuite ou non payante, Jos van Rees B.V. le choix du moyen de transport, sauf accord contraire.
- Sauf accord contraire, l’emballage habituel est offert gratuitement au client.
Le matériel d’emballage ne sera repris au prix facturé que si cela a été expressément convenu et si l’emballage est retourné à Jos van Rees B.V. en bon état. est retourné.
- Un délai de livraison convenu ne constitue pas un délai strict, sauf convention contraire expresse. En cas de retard de livraison, le client doit en informer Jos van Rees B.V. donc donner une mise en demeure par écrit.
- Les délais de livraison indiqués sont approximatifs. Si aucun délai n’a été fixé pour la livraison sur demande, Jos van Rees B.V. Droit au paiement 3 mois après la commande. Si rien ou pas tout n’a été appelé dans les 3 mois, Jos van Rees B.V.le droit d’exiger par écrit du client qu’il précise un délai dans lequel la quantité totale sera appelée, demande que le client est tenu de respecter dans un délai de 5 jours ouvrables. Le délai à indiquer par le client après convocation ne peut excéder 3 mois.
- Il s’agit de Jos van Rees B.V. autorisé à livrer les marchandises vendues en pièces détachées. Ceci s’applique si une livraison partielle a une valeur indépendante.
Si les marchandises sont livrées en plusieurs parties, Jos van Rees B.V. autorisé à facturer chaque pièce séparément.
- Les réclamations de Jos van Rees B.V. à la charge de l’acheteur sont immédiatement dus et payables dans les cas suivants, qui ne peuvent être considérés comme une liste exhaustive :
- Si, après la conclusion du contrat, Jos van Rees B.V. nous avons connaissance de circonstances qui donnent de bonnes raisons de craindre que le client ne remplisse pas ses obligations. Si le client a demandé une garantie de conformité lors de la conclusion du contrat et que cette garantie n’est pas fournie ou est suffisante.
- Dans les cas mentionnés, Jos van Rees B.V. autorisé à suspendre l’exécution du contrat ou à le résilier. Tout cela sans préjudice du droit de Jos van Rees B.V. pour réclamer des dommages et intérêts.
- Si des circonstances surviennent concernant des personnes et/ou du matériel dont Jos van Rees B.V. utilise ou tend à utiliser dans l’exécution du contrat, qui sont de telle nature que l’exécution du contrat devient impossible ou si difficile et/ou disproportionnéement coûteuse que la livraison ultérieure du contrat ne peut plus raisonnablement être exigée. B.V. en droit de résilier le contrat.
- Le par Jos van Rees B.V. les marchandises livrées restent la propriété de Jos van Rees B.V. jusqu’à ce que le client remplisse toutes les obligations ultérieures envers Jos van Rees B.V. le contrat d’achat conclu a été rempli.
- La ou les contreparties concernant le ou les articles livrés ou à livrer eux-mêmes.
- La ou les contreparties relatives au(x) contrat(s) d’achat par Jos van Rees B.V. prestations réalisées ou à réaliser.
- Toute réclamation due au non-respect par le client d’un (des) contrat(s) d’achat.
- Par Jos van Rees B.V. Les marchandises livrées, qui sont soumises à une réserve de propriété conformément au paragraphe 8.1, ne peuvent être revendues que dans le cadre d’une activité commerciale normale. En outre, l’acheteur n’est pas autorisé à mettre en gage les marchandises ni à établir un quelconque autre droit sur celles-ci.
- Si l’acheteur ne remplit pas ses obligations ou s’il existe une crainte raisonnable qu’il ne le fasse pas, Jos van Rees B.V. a le droit d’enlever ou de faire enlever les marchandises livrées, qui sont soumises à la réserve de propriété visée au paragraphe 8.1, au client ou aux tiers qui détiennent les marchandises pour le client. Le client est tenu de coopérer pleinement à cet égard, sous peine d’une amende de 10 % du montant qui lui est dû par jour.
- Si des tiers souhaitent établir ou faire valoir un droit sur les marchandises livrées sous réserve de propriété, l’acheteur est tenu à Jos van Rees B.V. dès que l’on peut raisonnablement s’y attendre.
- Le client s’engage à le faire à la première demande de Jos van Rees B.V.
- assurer les marchandises livrées sous réserve de propriété et les maintenir assurées contre l’incendie, l’explosion et les dégâts des eaux contre le vol et mettre à disposition la police de cette assurance pour inspection.
- Mettre en gage toutes les créances de l’acheteur contre les assureurs concernant les marchandises livrées sous réserve de propriété à Jos van Rees B.V. à l’article 3.239 du Code civil.
- Les créances que le client obtient contre ses clients lors de la revente de marchandises sous réserve de propriété par Jos van Rees B.V. de donner en gage les marchandises livrées à Jos van Rees B.V. de la manière décrite à l’article 3.239 du Code civil.
- Marquer les marchandises livrées sous réserve de propriété comme la propriété de Jos van Rees B.V.
- Coopérer d’une autre manière avec toutes les mesures raisonnables prises par Jos van Rees B.V. pour protéger son droit de propriété sur les marchandises et qui ne gênent pas indûment le client dans la conduite normale de ses affaires.
- L’acheteur doit inspecter les articles achetés lors de la livraison ou dans les 5 jours ouvrables suivant. Le client doit vérifier si les marchandises livrées sont conformes au contrat, à savoir :
- si les bonnes marchandises ont été livrées
- si les marchandises livrées correspondent en termes de quantité (par exemple le nombre ou la quantité) à ce qui a été convenu.
- si les marchandises livrées répondent aux exigences de qualité convenues ou – si celles-ci font défaut – aux exigences qui peuvent être imposées pour une utilisation normale et/ou à des fins commerciales.
- Si des défauts ou des manques visibles sont constatés, le client doit en informer Jos van Rees B.V. par écrit dans les 7 jours ouvrables suivant la livraison. à signaler.
- Le client doit signaler par écrit les défauts invisibles à Jos van Rees B.V. dans les 7 jours suivant leur découverte, mais au plus tard 14 jours après la livraison.
- Sauf indication expresse contraire au moment de la vente, la qualité normale est livrée et les dimensions, quantités, etc. par unité commerciale sont considérées comme convenues conformément aux pratiques commerciales normales.
- La livraison, au choix de la direction, n’aura lieu que si elle a été stipulée par écrit par le client et acceptée par écrit par les clients. Le contrôle doit avoir lieu dans les 2 jours ouvrables suivant la réception des marchandises livrées.
- Jos van Rees B.V.peut nécessiter une inspection avant l’expédition ou la transformation des marchandises, y compris le séchage. L’inspection doit avoir lieu dans les 2 jours ouvrables après que Jos van Rees B.V. a exprimé son désir de le faire.
- Aucune réclamation ne sera acceptée sur les lots réalisés ou traités en tout ou partie.
- Les réclamations ne donnent pas à l’acheteur le droit de suspendre le paiement, sauf si une compensation est expressément exclue.
- Si la plainte est justifiée, Jos van Rees B.V. à son choix, soit verser une indemnisation équitable jusqu’à un maximum de la valeur facturée de la réclamation concernant les marchandises livrées, soit remplacer les marchandises après avoir renvoyé les marchandises livrées d’origine. Jos van Rees B.V. est responsable des dommages. pas obligatoire. Les dommages indirects ne seront jamais indemnisés.
- Si Jos van Rees B.V. convient d’un certain prix avec le client, Jos van Rees est néanmoins en droit d’augmenter le prix. Jos van Rees B.V. peut répercuter les hausses de prix sur les prix. Si l’augmentation du prix est supérieure à 10 %, le client a le droit de résilier le contrat.
- Si une augmentation de prix survient au cours des 3 premiers mois après la conclusion du contrat, le client peut résilier le contrat quel que soit le pourcentage de l’augmentation.
- Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de facture, sauf accord contraire.
- au moyen d’un cours légal au bureau de Jos van Rees B.V.
- en virant le montant dû sur le compte Rabobank numéro 32.14.06.818 au nom de Jos van Rees B.V. Greenteweg 7, 8281 RC à Genemuiden.
- Passé 30 jours après la date de facturation, l’acheteur est en demeure ; À partir du moment du défaut, le client est redevable d’intérêts légaux sur le montant dû au taux mensuel en vigueur à ce moment-là, à l’exclusion d’une majoration de 5 %.
- En cas de liquidation, faillite ou suspension de paiement du client, les obligations du client seront immédiatement exigibles et exigibles.
- Les paiements effectués par le client servent toujours, d’une part, à régler tous les intérêts et frais dus, et d’autre part, à régler les factures échues et exigibles les plus anciennes, même si le client déclare que le paiement concerne une facture ultérieure.
- Si le client est en défaut ou ne remplit pas une ou plusieurs de ses obligations, tous les frais raisonnables engagés pour obtenir des frais extrajudiciaires suffisants seront à la charge du client. Dans tous les cas, l’acheteur devra payer 15 % de frais de recouvrement extrajudiciaires.
- Le client doit à Jos van Rees B.V. le par Jos van Rees B.V. Les frais de justice encourus sont dus dans tous les cas, à moins qu’ils ne soient excessivement élevés. Ceci ne s’applique que si Jos van Rees B.V. et le client engage une procédure judiciaire concernant le contrat auquel s’appliquent les présentes conditions générales et une décision judiciaire devient définitive et le client est totalement ou majoritairement coupable.
- Si le paiement n’est pas effectué à la date convenue, l’acheteur est redevable d’intérêts. Le taux d’intérêt est celui de l’intérêt légal majoré de 2. Cet intérêt est calculé sur la période comprise entre 30 jours après la date de facture et la date de réception du prix d’achat par le vendeur. Les intérêts sont dus sans mise en demeure par Jos van Rees B.V. a eu lieu.
- La responsabilité telle que réglementée à l’article 14 des présentes conditions s’applique aux défauts des marchandises livrées.
- En ce qui concerne les services supplémentaires, la responsabilité de Jos van Rees B.V. limité à la valeur de la facture.
- Les limitations ci-dessus ne s’appliquent pas si le dommage est dû à une intention ou à une négligence grave de la part de Jos van Rees B.V. ou ses subordonnés de direction.
- En outre, les règles juridiques s’appliquent en matière de responsabilité.
- La garantie des biens livrés et/ou des services fournis ne s’étend généralement pas au-delà de la livraison gratuite des biens neufs. Pour les marchandises auxquelles s’applique la garantie du fabricant, seules les conditions de garantie de l’usine concernée s’appliquent, sans autre recours possible. Le par Jos van Rees B.V. Les marchandises livrées auxquelles s’applique une garantie, à l’exception de la garantie du fabricant, peuvent être sélectionnées par Jos van Rees B.V. seront repris et remplacés par de nouveaux, tandis que le montant déjà payé sera déduit des marchandises nouvellement livrées. La durée de garantie de la gamme cloisons naturelles et chaume est d’une durée maximale de 36 mois, sauf accord contraire. Toute demande de garantie expire si des tiers l’utilisent sans l’autorisation écrite de Jos van Rees B.V. effectuer ou faire effectuer des réparations ou des travaux sur les marchandises livrées.
- Jos van Rees B.V. Sur demande, le client lui donnera toujours la possibilité d’inspecter les marchandises dans son chantier ou sur son site d’expédition avant la livraison. Les parties sont toujours conscientes que le roseau est un produit naturel et que des fluctuations de qualité peuvent survenir en raison de la nature du produit. Si une telle inspection a eu lieu et que le client a constaté que l’anche en question était en ordre, tout droit de réclamation expire à moins que Jos van Rees B.V. par la suite, il n’extrade pas la personne ainsi contrôlée. Pour le reste, les réclamations doivent être adressées en détail par écrit, par fax ou par e-mail à Jos van Rees B.V. dans les 7 jours suivant la réception de la marchandise. à signaler. Jos van Rees B.V. est expressément autorisé à remplacer ou à compléter ce qui a été vendu. Jos van Rees B.V. est responsable d’une indemnisation supplémentaire. pas tenu. En outre, la publicité n’est pas possible :
- concernant la présence de vermine dans ce produit naturel.
- après traitement du chaume, par exemple dans un toit.
- Les plaintes doivent donc être signalées avant leur traitement et Jos van Rees B.V. doit avoir la possibilité de déterminer sa position sur cette question.
- Après la livraison, Jos van Rees B.V. est libéré de toute réclamation concernant les marchandises, l’utilisation et tout dommage résultant de cette utilisation, sauf si cela est interdit par des dispositions légales impératives. Le client indemnise Jos van Rees B.V. contre toutes réclamations de tiers concernant les dommages subis par ceux-ci après la livraison.
- Les marchandises que le client a commandées en trop ou de manière incorrecte ne seront retournées par Jos van Rees B.V. qu’après approbation de Jos van Rees B.V. moyennant des frais de 25% de la valeur. Les éventuels salaires et frais de transport seront facturés à cette somme.
- Jos van Rees B.V. a déposé une demande concernant de nombreuses couvertures refusées et renvoyées en termes de qualité. le droit de le faire inspecter par un spécialiste indépendant. S’il s’avère que le chargement de couverture a été refusé à tort par le client, les frais d’inspection ainsi que les salaires et frais de transport seront facturés au client au tarif en vigueur à ce moment-là.
- Par force majeure, on entend des circonstances qui empêchent l’exécution de l’obligation et qui échappent au contrôle de Jos van Rees B.V. sont imputables. Cela inclut également (si et dans la mesure où ces circonstances rendent l’exécution impossible ou déraisonnablement difficile) : livraison non complète, incomplète et/ou retardée par les fournisseurs, guerre et danger de guerre, mobilisation totale ou partielle, interdictions d’importation et d’exportation, mesures prises par Organismes gouvernementaux néerlandais et/ou étrangers qui rendent l’exécution de l’accord difficile et/ou plus coûteuse que ce qui aurait pu être prévu lors de la conclusion d’un accord. Gel, grèves et/ou occupations d’entreprise, épidémies, conditions de travail impraticables, perturbations de la circulation, pertes ou dommages pendant le transport, incendie, vol, perturbations de l’approvisionnement en énergie, défauts des machines, tout dans l’entreprise de Jos van Rees B.V. ainsi qu’avec des tiers dont Jos van Rees B.V. doit acheter les matériaux ou matières premières nécessaires en tout ou en partie et pour toute autre cause indépendante de la volonté et/ou de la faute de Jos van Rees B.V. surgir.
- Jos van Rees B.V. a également le droit d’invoquer la force majeure si la circonstance qui empêche le (plus) respect se produit après que son obligation aurait dû être remplie.
- En cas de force majeure, la livraison et les autres obligations de Jos van Rees B.V. suspendu. Si la période pendant laquelle l’exécution des obligations par Jos van Rees B.V. est due à un cas de force majeure n’est pas possible pendant plus de 3 mois, les deux parties ont le droit de résilier le contrat, sans qu’il y ait dans ce cas une obligation de payer des dommages et intérêts.
- Si Jos van Rees B.V. en cas de force majeure, il a déjà partiellement rempli ses obligations ou ne peut remplir que partiellement ses obligations, il a le droit de facturer séparément la partie déjà livrée ou la partie livrable et l’acheteur est tenu de payer cette facture comme si c’était un contrat distinct. Toutefois, cela ne s’applique pas si la pièce déjà livrée ou livrable n’a pas de valeur indépendante.
- Tous les litiges entre le client et Jos van Rees B.V. qui peuvent découler des actions entreprises par Jos van Rees B.V. accord conclu avec le client, sera à la discrétion de Jos van Rees B.V. être réglé par le tribunal compétent sur la base des règles de compétence légales, ou par le tribunal compétent dans le district où Jos van Rees B.V. est effectivement établi.
- Une personne physique qui n’agit pas dans l’exercice d’une profession ou d’une entreprise a le droit dans un délai d’un mois après Jos van Rees B.V. a invoqué par écrit contre lui les dispositions de cet article, pour choisir le tribunal compétent selon la loi pour trancher le litige.
- Tout accord entre Jos van Rees B.V. et le client, le droit néerlandais s’applique.
- Jos van Rees B.V. est autorisé à apporter des modifications à ces conditions. Ces modifications entreront en vigueur au moment annoncé de leur entrée en vigueur. Jos van Rees B.V. enverra les conditions modifiées à l’acheteur dans les meilleurs délais. Si aucune date d’entrée en vigueur n’a été communiquée, les modifications entreront en vigueur à l’égard du client dès que celui-ci aura été informé du changement.
- Des conditions supplémentaires ou divergentes ne sont valables que si elles ont été acceptées par Jos van Rees B.V. ont été confirmés par écrit.